Договор на оказание услуг по составлению сметы

Содержание
  1. Договор подряда на составление проектно-сметной документации – образец – Правовой мир
  2. Типовой договор подряда
  3. Договор на разработку проектно-сметной документации
  4. Образец договора на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства
  5. Образец договора на составление сметной документации
  6. Составление сметной документации
  7. Договор на составление проектно-сметной документации
  8. Договор на составление сметной документации образец бланк
  9. Договор на выполнение работ по разработке проектной документации
  10. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
  11. Договор на составление проектно-сметной документации
  12. 1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА
  13. 2. ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ СТО­РОН
  14. 3. ЦЕ­НА РА­БОТ И ПО­РЯ­ДОК РАС­ЧЕ­ТОВ
  15. 4. ОТ­ВЕТС­ТВЕН­НОСТЬ СТО­РОН
  16. 5. ОБС­ТО­ЯТЕЛЬ­СТВА НЕП­РЕ­ОДО­ЛИ­МОЙ СИ­ЛЫ (ФОРС-МА­ЖОР)
  17. 6. СРОК ДЕЙ­СТВИЯ ДО­ГО­ВО­РА
  18. 7. КОН­ФИ­ДЕН­ЦИ­АЛЬ­НОСТЬ
  19. 8. ЗАК­ЛЮ­ЧИ­ТЕЛЬ­НЫЕ ПО­ЛО­ЖЕ­НИЯ
  20. 9. АД­РЕ­СА И РЕК­ВИ­ЗИ­ТЫ СТО­РОН
  21. Договор на оказание сметно-технических услуг
  22. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  23. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
  24. 4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
  25. 5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
  26. 6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
  27. 7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  28. 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
  29. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
  30. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  31. Типовой контракт на выполнение работ
  32. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
  33. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА
  34. 3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Договор подряда на составление проектно-сметной документации – образец – Правовой мир

Договор на оказание услуг по составлению сметы

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас: 8 (800) 500-27-29 Доб. 389 (звонок бесплатный) ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 11.3.

ПРАКТИКА: смета на ремонт офиса — ЧАСТЬ 3

Если Вы не смогли найти ответ на Ваш вопрос на страницах — просто задайте его. Это быстро и абсолютно бесплатно!

  • Онлайн-форма : Задать вопрос >>

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас: 8 (800) 500-27-29 Доб. 389 (звонок бесплатный)

Договор — настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Проектная и рабочая документация, Проект — полный комплект проектной документации, в т. Общая стоимость полного комплекса Проектных работ — договорная стоимость выполнения работ по Договору.

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:.

Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти. Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определен в Приложении N 2 «Перечень работ» и включает в себя разработку документации на стадии «Проект» и архитектурно-планировочных решений;.

Отказное письмо органа по сертификации. Поиск образцов.

Новоалексеевская, д. Издаваемые материалы введены в действие уполномоченными органами государственной власти, имеют несколько степеней защиты и являются официальными в работе с органами государственной власти, экспертизы и арбитража.

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас: 8 (800) 500-27-29 Доб. 389 (звонок бесплатный)

Типовой договор подряда

О получении исполненного задания заказчик извещает исполнителя посредством электронной почты. Если одна из статей настоящего договорастановится недействительной, это не может служить основанием дляприостановления действия остальных статей.

При срыве исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

При возникновении спорныхвопросов и недостижении согласия сторон спор передается на рассмотрение втретейский суд при торгово-промышленной палате самамарской области.

Российской федерации, в части состава, содержания и оформления проектной документации строительства, а также заданию на проектирование объекта, являющемуся приложением 1 к настоящему договору.

Исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п.

Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. Исполнитель имеет право инициировать расторжение реального контракта при отсутствии финансирования более 6. Получить оплату в согласовании со статьей 3 реального контракта за выполненные отменно и в срок работы, предусмотренные реальным контрактом.

Ведь контракт заключается не только для того, чтоб начать и выполнить работы. Передать для анализа техническое задание на разработку сметной документации. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях контракта.

Дефектная смета должна быть составлена не позже 5 5 дней со денька обнаружения недочетов.

Все приложения, конфигурации и дополнения к истинному контракту действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Описание контракт на составление проектно-сметной документации панель ручного поиска. В течение 5 рабочих дней послеполучения подписанного акта сдачи-приемки подрядчик предоставляет заказчикуоставшиеся комплекты проектной документации. Интересное на сайте:.

Интересное Акт внутренней экспертизы по фз образец Форма 52н от Хиты Анкета для оценки уровня школьной мотивации н.

Исполнительные схемы в строительстве образец снип Ламода заявление на возврат бланк Акт на возмещение коммунальных услуг образец Постановление о возбуждении уголовного дела пример убийство.

Популярное Образец заявления на справку 2-ндфл военнослужащему Договор об оказании медицинских услуг образец Заявление на перерасчет пенсии образец Возражения на исковое заявление в гражданском процессе образец Условия и порядок заключения договора страхования Кадастровая справка о кадастровой стоимости земельного участка онлайн Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета заявление об исправлении описки в судебном приказе образец акт подключения к электросети образец заявление на работу на неполный рабочий день образец должностная инструкция бухгалтера-кассира образец обязанности арендодателя по пожарной безопасности в договоре.

Образец договора на составление сметной документации. Интересное на сайте: Заявление о прибытии иностранного гражданина бланк Юридические услуги по составлению договоров Заявление мировому судье об отмене судебного приказа Постановление о наложении ареста на имущество Договор страхования гражданской ответственности туроператора.

Договор на разработку проектно-сметной документации

Приложение 1 к Рекомендациям по заключению договоров на выполнение проектно — сметной документации для объектов строительства в г. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ по вышеозначенному объекту: 1. Участие совместно с Заказчиком в подготовке задания на проектирование. Подготовка совместно с Заказчиком исходных данных для проектирования.

Образец договора на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства

Москве МРР Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в строительстве в г. Москве разработаны на основании норм Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом сложившейся в г.

Москве практики формирования хозяйственно-договорных отношений между субъектами инвестиционной деятельности, с учетом правоприменительной практики Арбитражного суда г. Москвы по заключению и исполнению договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

Они предназначены для руководителей и работников планово-экономических и юридических служб проектных и изыскательских организаций, физических и юридических лиц, осуществляющих функции заказчиков или инвесторов.

Образец договора на составление сметной документации

E-mail: ipcziz mail. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. Заказчик обязуется: 2. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. Исполнитель обязуется: 2. По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации.

В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику: пакет проектно-сметной документации, акт выполненных работ, оригинал счета на оплату выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст.

Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Выполнение работ и контроль в ситуации, когда сметы с заказчиком и подрядчиком различаются

Составление сметной документации

Для достоверного определения полной стоимости строительства проектируемых объектов составляется ряд сметных документов, в их числе состоят: локальные сметы, объектные и сводные.

В случае наличия на территории застройки нескольких объектов, которые предполагают собой сооружения основного назначения, то на каждый из них составляются отдельно локальные и объектные сметы, которые в дальнейшем объединяются в общую — сводную.

Относиться в первоначальным документам, которые составляются отдельно на каждые из видов работ и, соответственно, затрат на проведения каждого из них на основе рабочей документации технологии организации строительного производства.

При составлении проводиться специализированная группировка на разделы, каждый из разделов содержит в себе все работы относящиеся к определенной части здания или сооружения, также различным видам работ и устройств относительно определенной технологической последовательности. Составляется на каждый объект в целом, путем суммирования всех данных локальной сметы по объекту, группируя работы по необходимым графам стоимости «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

Стоимость юридической услуги: 3 рублей за составление договора на одной странице. Каждая дополнительная страница договора рублей.

О технической документации и смете. Что такое дополнительные работы? Согласование дополнительных работ с заказчиком. Договор подряда с приблизительной открытой ценой.

Договор на составление проектно-сметной документации

О получении исполненного задания заказчик извещает исполнителя посредством электронной почты. Если одна из статей настоящего договорастановится недействительной, это не может служить основанием дляприостановления действия остальных статей.

При срыве исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. При возникновении спорныхвопросов и недостижении согласия сторон спор передается на рассмотрение втретейский суд при торгово-промышленной палате самамарской области.

Российской федерации, в части состава, содержания и оформления проектной документации строительства, а также заданию на проектирование объекта, являющемуся приложением 1 к настоящему договору.

Исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п. Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов.

Договор на составление сметной документации образец бланк

В этом разделе Вы найдёте основные положения к договору на оказание услуг по разработке сметной документации. Здесь же представлены форма оформления акта приёмки выполненных работ и образец технического задания на разработку сметной документации.

Всё это можно взять за основу для заключения договора подряда. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:.

Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др. Подпункты 1.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

О получении исполненного задания заказчик извещает исполнителя посредством электронной почты. Если одна из статей настоящего договорастановится недействительной, это не может служить основанием дляприостановления действия остальных статей.

При срыве исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. При возникновении спорныхвопросов и недостижении согласия сторон спор передается на рассмотрение втретейский суд при торгово-промышленной палате самамарской области.

Российской федерации, в части состава, содержания и оформления проектной документации строительства, а также заданию на проектирование объекта, являющемуся приложением 1 к настоящему договору.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

В этом случае стороны обязаны в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составит тридцать тысяч рублей. При завершении работ Проектировщик представляет Заказчику акт сдачи-приемки.

После подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектно-сметной документации, работы по настоящему договору считаются выполненными. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору. Проектировщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Источник: https://stepnoeadm.ru/nalogi/dogovor-podryada-na-sostavlenie-proektno-smetnoj-dokumentatsii-obrazets.html

Договор на составление проектно-сметной документации

Договор на оказание услуг по составлению сметы

да­та и мес­то под­пи­са­ния

___(на­име­но­ва­ние или ФИО)___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем За­каз­чик, в ли­це ___(долж­ность, ФИО)___, дей­ству­ющ__ на ос­но­ва­нии ___(Ус­та­ва, по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти или пас­пор­та)___, с од­ной сто­ро­ны, и ___(на­име­но­ва­ние или ФИО)___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем Ис­пол­ни­тель, в ли­це ___(долж­ность, ФИО)___, дей­ству­ющ__ на ос­но­ва­нии ___(Ус­та­ва, по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти или пас­пор­та)___, сов­мест­но име­ну­емые Сто­ро­ны, зак­лю­чи­ли нас­то­ящий до­го­вор о ни­жес­ле­ду­ющем.

1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА

1.1. Ис­пол­ни­тель обя­зу­ет­ся по за­да­нию За­каз­чи­ка сос­та­вить про­ект­но-смет­ную до­ку­мен­та­цию для це­лей: _________________, а За­каз­чик обя­зу­ет­ся при­нять ре­зуль­тат вы­пол­нен­ных ра­бот в ви­де па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и уп­ла­тить Ис­пол­ни­те­лю сто­имость вы­пол­нен­ных ра­бот.

1.2. Па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции сос­то­ит из сле­ду­ющих до­ку­мен­тов, чер­те­жей, рас­че­тов:
_______

_______

_______

_______

1.3. Под­го­тов­ку за­да­ния на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции по нас­то­яще­му до­го­во­ру вы­пол­ня­ет Ис­пол­ни­тель.

2. ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ СТО­РОН

2.1. За­каз­чик обя­зу­ет­ся:

2.1.1. Не позд­нее _______ с мо­мен­та под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми нас­то­яще­го до­го­во­ра пе­ре­дать Ис­пол­ни­те­лю сле­ду­ющие ис­ход­ные дан­ные, не­об­хо­ди­мые для под­го­тов­ки па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции: ___________________.

2.1.2. Оп­ла­тить вы­пол­нен­ную ра­бо­ту Ис­пол­ни­те­ля в со­от­ветс­твии с ус­ло­ви­ями нас­то­яще­го до­го­во­ра.

2.1.3. Не позд­нее _______ с мо­мен­та по­лу­че­ния от Ис­пол­ни­те­ля под­го­тов­лен­но­го за­да­ния на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции: а) ут­вер­дить за­да­ние пу­тем его под­пи­са­ния и нап­ра­вить Ис­пол­ни­те­лю;

б) пре­дос­та­вить воз­ра­же­ния по су­щест­ву.

2.1.4. Ока­зы­вать со­дей­ствие Ис­пол­ни­те­лю сле­ду­ющее со­дей­ствие в вы­пол­не­нии нас­то­яще­го до­го­во­ра: _________________ в сле­ду­ющие сро­ки: ____________.

2.1.5. Ис­поль­зо­вать под­го­тов­лен­ный па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции иск­лю­чи­тель­но для це­лей, пре­дус­мот­рен­ных п. 1.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра.

2.1.6. Не пе­ре­да­вать под­го­тов­лен­ную Ис­пол­ни­те­лем про­ект­но-смет­ную до­ку­мен­та­цию треть­им ли­цам, за иск­лю­че­ни­ем лиц и/или ор­га­ни­за­ций, прив­ле­ка­емых За­каз­чи­ком для стро­итель­ства объ­ек­та по под­го­тов­лен­ной Ис­пол­ни­те­лем про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции.

2.2. Ис­пол­ни­тель обя­зу­ет­ся:

2.2.1. Не позд­нее ________ с мо­мен­та по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка ис­ход­ных дан­ных, пре­дус­мот­рен­ных п. 2.1.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра, под­го­то­вить за­да­ние на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и пе­ре­дать за­да­ние За­каз­чи­ку для ут­верж­де­ния.

2.2.2. Не позд­нее ________ с мо­мен­та по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка ут­верж­ден­но­го за­да­ния прис­ту­пить к раз­ра­бот­ке па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и за­вер­шить раз­ра­бот­ку не позд­нее ________ с мо­мен­та на­ча­ла ра­бот.

2.2.2.1. В слу­чае по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка воз­ра­же­ний по су­щест­ву за­да­ния сог­ла­со­вать с За­каз­чи­ком не­об­хо­ди­мость исп­рав­ле­ний и/или до­пол­не­ний за­да­ния.

2.2.3. По за­вер­ше­нии ра­бот уве­до­мить За­каз­чи­ка об их го­тов­нос­ти и сог­ла­со­вать с За­каз­чи­ком да­ту при­ема-пе­ре­да­чи па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции.

2.2.4. В день, сог­ла­со­ван­ный Сто­ро­на­ми для при­ема-пе­ре­да­чи ре­зуль­та­та ра­бот, пе­ре­дать За­каз­чи­ку: па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции, акт вы­пол­нен­ных ра­бот, ори­ги­нал сче­та на оп­ла­ту вы­пол­нен­ных ра­бот, счет-фак­ту­ру, оформ­лен­ную в со­от­ветс­твии с тре­бо­ва­ни­ями ст. 169 На­ло­го­во­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

2.2.5. Не пе­ре­да­вать па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции треть­им ли­цам без сог­ла­сия За­каз­чи­ка.

3. ЦЕ­НА РА­БОТ И ПО­РЯ­ДОК РАС­ЧЕ­ТОВ

3.1. Сто­имость ра­бот по нас­то­яще­му до­го­во­ру сос­тав­ля­ет ______ руб., вклю­чая НДС 18%.

3.2. За­каз­чик обя­зу­ет­ся оп­ла­тить до­го­вор­ную сто­имость ра­бот в те­че­ние _______ бан­ковс­ких дней с мо­мен­та по­лу­че­ния от Ис­пол­ни­те­ля до­ку­мен­тов, пе­ре­чис­лен­ных в п. 2.2.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра.

3.2.1. В слу­чае ес­ли ка­кой-ли­бо из ука­зан­ных в п. 2.2.4 до­ку­мен­тов не бу­дет предс­тав­лен За­каз­чи­ку, пос­лед­ний впра­ве отс­ро­чить мо­мент оп­ла­ты до предс­тав­ле­ния ему пол­но­го па­ке­та до­ку­мен­тов. По по­лу­че­нии пол­но­го па­ке­та до­ку­мен­тов За­каз­чик обя­зу­ет­ся оп­ла­тить ра­бо­ту Ис­пол­ни­те­ля в до­го­вор­ный срок.

3.3. По­ря­док оп­ла­ты: За­каз­чик обя­зу­ет­ся пе­ре­чис­лить сум­му, ука­зан­ную в п. 3.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра, пла­теж­ным по­ру­че­ни­ем на рас­чет­ный счет Ис­пол­ни­те­ля.

3.4. Обя­за­тель­ство За­каз­чи­ка по оп­ла­те вы­пол­нен­ных ра­бот счи­та­ет­ся ис­пол­нен­ным над­ле­жа­щим об­ра­зом с мо­мен­та спи­са­ния со­от­ветс­тву­ющих де­неж­ных средств с рас­чет­но­го сче­та За­каз­чи­ка.

4. ОТ­ВЕТС­ТВЕН­НОСТЬ СТО­РОН

4.1. В слу­чае на­ру­ше­ния Ис­пол­ни­те­лем сро­ков, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра, За­каз­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от Ис­пол­ни­те­ля уп­ла­ты не­ус­той­ки в раз­ме­ре ______ руб. за каж­дый день прос­роч­ки.

4.2. В слу­чае умыш­лен­но­го на­ру­ше­ния Ис­пол­ни­те­лем обя­зан­нос­ти, пре­дус­мот­рен­ной п. 2.2.5 нас­то­яще­го до­го­во­ра, За­каз­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от Ис­пол­ни­те­ля воз­ме­ще­ния по­не­сен­ных За­каз­чи­ком до­ку­мен­таль­но подт­вер­жден­ных убыт­ков.

4.3. В слу­чае на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком сро­ка оп­ла­ты вы­пол­нен­ных ра­бот Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка уп­ла­ты пе­ни в раз­ме­ре, пре­дус­мот­рен­ном дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

4.4. В слу­чае на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком сро­ков, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра, Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка уп­ла­ты не­ус­той­ки, раз­мер ко­то­рой пре­дус­мот­рен п. 4.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра.

4.5. В слу­чае умыш­лен­но­го на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком обя­зан­нос­тей, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.1.5 – 2.1.6 нас­то­яще­го до­го­во­ра, Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка воз­ме­ще­ния по­не­сен­ных Ис­пол­ни­те­лем до­ку­мен­таль­но подт­вер­жден­ных убыт­ков.

5. ОБС­ТО­ЯТЕЛЬ­СТВА НЕП­РЕ­ОДО­ЛИ­МОЙ СИ­ЛЫ (ФОРС-МА­ЖОР)

5.1. Сто­ро­ны ос­во­бож­да­ют­ся от от­ветс­твен­нос­ти за не­ис­пол­не­ние или не­над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние сво­их обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му до­го­во­ру, ес­ли это яви­лось следс­тви­ем сле­ду­ющих неп­ред­ви­ден­ных обс­то­ятель­ств неп­ре­одо­ли­мой си­лы: ________________________.

5.2. Сто­ро­на, для ко­то­рой нас­ту­пи­ло дей­ствие неп­ре­одо­ли­мой си­лы, обя­за­на в срок _______ из­вес­тить конт­ра­ген­та о пре­пятс­твии и его вли­янии на ис­пол­не­ние обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му до­го­во­ру.

6. СРОК ДЕЙ­СТВИЯ ДО­ГО­ВО­РА

6.1. Нас­то­ящий до­го­вор всту­па­ет в си­лу с да­ты его под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми и дей­ству­ет до ис­пол­не­ния ими при­ня­тых на се­бя обя­за­тель­ств, а в час­ти обя­за­тель­ств, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.1.5, 2.1.6 и 2.2.5 нас­то­яще­го до­го­во­ра, – бесс­роч­но.

6.2. До­го­вор мо­жет быть из­ме­нен или рас­торг­нут по сог­ла­ше­нию Сто­рон.

6.2.1. Из­ме­не­ние ус­ло­вий до­го­во­ра оформ­ля­ет­ся Сто­ро­на­ми в ви­де до­пол­ни­тель­ных сог­ла­ше­ний, ко­то­рые всту­па­ют в си­лу с мо­мен­та их под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми.

6.3. Нас­то­ящий до­го­вор мо­жет быть рас­торг­нут в од­нос­то­рон­нем по­ряд­ке в слу­ча­ях, пре­дус­мот­рен­ных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст.

731, п. 3 ст. 737 Граж­данс­ко­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, при ус­ло­вии пись­мен­но­го уве­дом­ле­ния конт­ра­ген­та о рас­тор­же­нии не ме­нее чем за _____ до да­ты пред­по­ла­га­емо­го рас­тор­же­ния.

7. КОН­ФИ­ДЕН­ЦИ­АЛЬ­НОСТЬ

7.1. К кон­фи­ден­ци­аль­ной ин­фор­ма­ции в рам­ках нас­то­яще­го до­го­во­ра от­но­сят­ся сле­ду­ющие све­де­ния: _________.

7.2. По­ря­док и ус­ло­вия ог­ра­ни­че­ния дос­ту­па к ин­фор­ма­ции, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.
По­ря­док об­ра­ще­ния с ин­фор­ма­ци­ей, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.

Конт­роль за соб­лю­де­ни­ем по­ряд­ка, ус­та­нов­лен­но­го нас­то­ящим пунк­том, воз­ла­га­ет­ся на: ___________________ (долж­ность, ФИО) и сос­то­ит в осу­щест­вле­нии сле­ду­ющих дей­ствий: _________.

Пе­ре­чень лиц, име­ющих дос­туп к ин­фор­ма­ции, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.

7.3.

Сто­ро­ны обя­зу­ют­ся на­нес­ти на ма­те­ри­аль­ные но­си­те­ли, со­дер­жа­щие ин­фор­ма­цию, сос­тав­ля­ющую ком­мер­чес­кую тай­ну, или вклю­чить в сос­тав рек­ви­зи­тов до­ку­мен­тов, со­дер­жа­щих та­кую ин­фор­ма­цию, гриф Ком­мер­чес­кая тай­на с ука­за­ни­ем об­ла­да­те­ля та­кой ин­фор­ма­ции (для юри­ди­чес­ких лиц – пол­ное на­име­но­ва­ние и мес­то на­хож­де­ния, для ин­ди­ви­ду­аль­ных предп­ри­ни­ма­те­лей – фа­ми­лия, имя, от­чест­во граж­да­ни­на, яв­ля­юще­го­ся ин­ди­ви­ду­аль­ным предп­ри­ни­ма­те­лем, и мес­то жи­тель­ства).

8. ЗАК­ЛЮ­ЧИ­ТЕЛЬ­НЫЕ ПО­ЛО­ЖЕ­НИЯ

8.1.

Уве­дом­ле­ния счи­та­ют­ся нап­рав­лен­ны­ми над­ле­жа­щим об­ра­зом, ес­ли они пос­ла­ны по фак­су N _______ (факс За­каз­чи­ка), N ________ (факс Ис­пол­ни­те­ля), по элект­рон­ной поч­те ___________ (За­каз­чик), ____________ (Ис­пол­ни­тель) или дос­тав­ле­ны курь­ером по ад­ре­сам Сто­рон, ука­зан­ным в раз­де­ле 9 нас­то­яще­го до­го­во­ра, с по­лу­че­ни­ем под рас­пис­ку Сто­ро­на­ми или их предс­та­ви­те­ля­ми.
Упол­но­мо­чен­ные предс­та­ви­те­ли Ис­пол­ни­те­ля: _________ (ФИО, долж­ность).

Упол­но­мо­чен­ные предс­та­ви­те­ли За­каз­чи­ка: ___________ (ФИО, долж­ность).

8.2. К нас­то­яще­му до­го­во­ру при­ла­га­ют­ся и яв­ля­ют­ся его не­отъ­ем­ле­мой частью: – при­ло­же­ние N __ – за­да­ние За­каз­чи­ка;

– при­ло­же­ние N __ – акт вы­пол­нен­ных ра­бот.

8.3. Нас­то­ящий до­го­вор вы­пол­нен в двух эк­земп­ля­рах, име­ющих рав­ную юри­ди­чес­кую си­лу, по од­но­му для каж­дой из Сто­рон.

9. АД­РЕ­СА И РЕК­ВИ­ЗИ­ТЫ СТО­РОН

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1262

Договор на оказание сметно-технических услуг

Договор на оказание услуг по составлению сметы

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.

2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;

2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.

2.5. Заказчик имеет право:

2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.

2.7. Исполнитель имеет право:

2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей.

В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:

3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.

3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.

3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.

3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.

4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.

5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

5.4.

Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика.

Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком.

О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты.

В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.

5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.

6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «» года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.

6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:

6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.

6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.

6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.

6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.

6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.

6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.

7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:

8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.

8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.

8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.

8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.

8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.

8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3

Типовой контракт на выполнение работ

Договор на оказание услуг по составлению сметы

Скачать типовой контракт на выполнение работ

(для бюджетного учреждения, унитарного предприятия – контракт) на выполнение работ для государственных (муниципальных) нужд

г. Краснодар«___» ________ 201_ г.

___________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом __________________, заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (для бюджетного учреждения, унитарного предприятия – контракт) (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы ______________________________________________ (далее – работы) и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств _______________________.

Идентификационный код закупки ______________________.

(В случае заключения контракта на выполнение строительных работ Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ согласно статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).

1.2. Результатом выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, является ___________________________________________________________________________.

(Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого в соответствии с ГК РФ является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий.

В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Град.

К РФ) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Град.К РФ.)

В случае необходимости осуществления закупки работ, объем которых невозможно определить, предмет контракта возможно изложить в следующей редакции:

«1.1.

По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту ___________ (далее – работы) по заявке Заказчика, в объеме, указанном в заявке, на основании перечня выполняемых работ и перечня материалов, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств, выделенных из бюджета ___________________________. Идентификационный код закупки ______________________.

1.2. Объем работ, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую цену контракта (максимальное значение цены контракта), указанную в пункте 2.

1 настоящего контракта, исходя из количества единиц работ, материалов, указанных в приложении № 1, и количества единиц работ и материалов, подлежащих выполнению, замене (поставке/применению) по заявкам Заказчика.».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта (стоимость работ) (максимальное значение цены контракта) составляет ______________________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС ______________. (В случае если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

(В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, цена контракта указывается в виде ориентировочного значения цены контракта либо формулы цены и максимального значения цены контракта.

Контракт, предметом которого являются строительство и (или) реконструкция объектов капитального строительства, должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.

В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Пример установки поэтапного исполнения контракта:

1 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

2 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

3 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________;

4 этап: с__________ по _________, стоимость этапа __________.

Под этапом исполнения контракта следует понимать выполнение работы+приемка+оплата. Количество этапов зависит от количества повторений совокупности указанных действий.)

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, являющихся предметом настоящего контракта, в том числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества работ, и иных условий контракта (при условии, что это было предусмотрено документацией о закупке).

(Если цена контракта, заключенного для обеспечения государственных нужд Краснодарского края на срок не менее чем три года, составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от Сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа Краснодарского края).

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Выполнение работ осуществляется в срок ______________.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ, указанным в приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. (Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта).

(При заключении контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, контракт должен содержать график выполнения строительно-монтажных работ и график оплаты выполненных по контракту, содержание которого должно соответствовать требованиям приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018 № 336/Пр «Об утверждении методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ»).

3.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу: __________________
_________________________________.

3.3. Работы по настоящему контракту выполняются иждивением Подрядчика.

3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

3.5. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ. (При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

В случае необходимости осуществления оплаты работ, объем которых определяется заявкой Заказчика, пункт 3.5 контракта излагается в следующей редакции:

«3.5. Оплата выполненных работ осуществляется по цене работ и материалов исходя из объема фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем максимальное значение цены контракта, указанное в пункте 2.1 настоящего контракта.

Такая оплата производится не позднее 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке работ и представления Подрядчиком документа на оплату, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.».

(При заключении контракта по результатам осуществления закупки среди субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций указанный срок не должен превышать 15 рабочих дней).

В случае если авансирование контрактом не предусмотрено, заказчику следует применять пункт 3.6 контракта.

Источник: https://goskontract.ru/kontrakt/tipovoy-kontrakt-na-vypolnenie-rabot

Юрист ответит
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: