Договор на монтаж архитектурного декора

Содержание
  1. Договор об оказании услуг архитектором
  2. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
  3. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
  4. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
  5. 5. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  6. 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА
  7. 7. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
  8. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  9. 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
  10. 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  11. Заключаем договор на отделку фасада | Эксперты отделки
  12. С чего начать, чтобы не бросить
  13. Последовательность работ над проектом фасада дома
  14. Подборка документации по экстерьеру дома
  15. Стоимость вопроса
  16. Развернутая информация по документам
  17. Основные вопросы и риски заказчика
  18. Составляющие паспорта отделки
  19. Договор и его содержание
  20. Договор подряда по монтажу изделий
  21. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  22. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  23. 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ
  24. 5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  25. 6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
  26. 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  27. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  28. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор об оказании услуг архитектором

Договор на монтаж архитектурного декора
г. ________________ “__”__________ ____ г. ____________________________________________________________, именуем__ (наименование организации)в дальнейшем “Заказчик”, в лице __________________________________________, (должность, Ф.И.О.

)действующ__ на основании ________________________________, с одной стороны,и _______________________________________________ в лице _________________, (Ф.И.О.

архитектора, наименование организации)действующ___ на основании ________________________, именуем___ в дальнейшем”Исполнитель”, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “стороны”,заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по разработке и созданию ________________ (далее архитектурный объект) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик поручает Исполнителю выполнить работу по созданию архитектурного объекта в соответствии с архитектурно-планировочным заданием, которая включает в себя:

1.2.1. Создание архитектурного проекта.

1.2.2. Разработку архитектурно-строительной документации.

1.2.3. Получение разрешения на строительство в органе, ведающем вопросами архитектуры и градостроительства.

1.2.4. Оказание помощи в оптимальном подборе строительных и отделочных материалов (либо подбор строительных и отделочных материалов).

1.2.5. Архитектурное сопровождение строительства:

– авторский надзор;

– коррекция проекта по ходу выполнения работы;

– контроль над соблюдением технологий строительства.

1.2.6. Сдачу готового архитектурного объекта Заказчику.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Участвовать в разработке проектной документации и высказывать свои пожелания на любом этапе выполнения задания, если это не приведет к радикальному изменению первоначального задания.

2.1.2. Поручить Исполнителю получение разрешения на строительство в органе, ведающем вопросами архитектуры и градостроительства.

2.1.3. Поручить Исполнителю право представлять Заказчика при заключении договоров подряда на выполнение работ по созданию архитектурного объекта и договоров купли-продажи при закупке необходимых материалов.

2.1.4. Осуществлять финансовый контроль над расходованием выделенных средств и контроль качества выполняемых работ и используемых материалов.

2.1.5. Требовать от Исполнителя замены ненадлежащих материалов и исправления всех недостатков, выявленных им в результате проверки.

2.1.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, предупредив об этом Исполнителя за _________________________, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Поручить Исполнителю выполнить вышеуказанное архитектурное задание (Приложение N ___).

2.2.2. Давать Исполнителю пояснения в процессе выполнения задания по поводу желаемого результата.

2.2.3. Утвердить смету расходов в течение ____ дней с момента ее представления Исполнителем и выдать утвержденную в смете сумму.

2.2.4. Утвердить или отклонить дополнительные расходы в течение ___ дней с момента представления Исполнителем дополнительной сметы.

2.2.5. Принять созданный архитектурный объект в течение ____ дней с момента сдачи его Исполнителем.

2.2.6. Выплатить Исполнителю вознаграждение в размере, указанном в настоящем договоре, при подписании акта приема-передачи архитектурного объекта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Запрашивать и получать от Заказчика архитектурно-планировочное задание, иные сведения и исходные документы, необходимые для проектирования и строительства архитектурного объекта.

3.1.2. Осуществлять защиту согласованных с Заказчиком архитектурных решений при их экспертизе и рассмотрении в соответствующих органах.

3.1.3. Принимать на себя по поручению Заказчика руководство разработкой всех разделов документации для строительства.

3.1.4. Привлекать на договорной основе к разработке документации для строительства необходимых помощников, консультантов и технических работников, принимая на себя ответственность за объем и качество выполненных ими работ.

3.1.5. Представлять и защищать интересы Заказчика по его поручению при заключении договора подряда на строительство архитектурного объекта.

3.1.6. Осуществлять авторский надзор за строительством архитектурного объекта или по поручению Заказчика быть его ответственным представителем на строительстве данного объекта, осуществляя контроль качества строительных материалов, качества и объема выполняемых строительно-монтажных работ и финансовый контроль.

3.1.7. Принимать участие во введению архитектурного объекта в эксплуатацию.

3.1.8. Требовать от Заказчика объекта предоставления возможности осуществлять его фото- или видеосъемку, если это необходимо Исполнителю.

3.1.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, предупредив об этом Заказчика за _________________________, лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Соблюдать:

– законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области архитектурной деятельности;

– государственные стандарты в области проектирования и строительства;

– градостроительные нормативы, строительные, а также экологические нормы и правила;

– порядок осуществления градостроительной деятельности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и правила застройки города или иного населенного пункта;

– требования архитектурно-планировочного задания (Приложение N ___);

– требования Заказчика (застройщика), изложенные в задании на проектирование, не противоречащие требованиям законодательства (Приложение N ___).

3.2.2. Разработать проектную документацию для выполнения указанного архитектурного задания и согласовать ее с Заказчиком.

3.2.3. Представить Заказчику на утверждение смету предполагаемых расходов (Приложение N ___).

3.2.4. По согласованию с Заказчиком обеспечить реализацию данного архитектурного задания, а именно:

– привлечь к исполнению задания необходимых специалистов;

– выступать представителем Заказчика при заключении договоров подряда на выполнение работ по созданию архитектурного объекта и договоров купли-продажи при закупке необходимых материалов;

– осуществлять контроль качества используемых материалов и выполняемых работ, а также финансовый контроль.

3.2.5. Сдать Заказчику архитектурный объект в сроки, оговоренные настоящим договором.

3.2.6. Исполнитель не вправе разглашать информацию о намерениях Заказчика по реализации архитектурного проекта без его согласия.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Исполнитель обязан приступить к работе с “__”__________ ___ г.

Вариант: с момента подписания настоящего договора.

4.2. Промежуточные сроки выполнения работы:

4.2.1. Разработка архитектурного проекта и архитектурно-планировочной документации производится в течение ________________ с момента начала работы.

4.2.2. Получение разрешения на строительство в органах архитектуры и градостроительства осуществляется в течение ______________________.

4.2.3. Подготовка к строительству, включающая в себя закупку необходимых материалов и заключение договоров подряда на строительство архитектурного объекта, составляет __________________________.

4.3. Исполнитель обязан сдать архитектурный объект Заказчику не позднее _______________________.

5. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена работы включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и его вознаграждение.

5.2. Исполнителю устанавливается вознаграждение в размере __________________.

5.3. Компенсация издержек Исполнителя определяется путем составления сметы. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее заказчиком. Смета определена приблизительно и составляет ____________________.

5.4. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении суммы, определенной приблизительно в смете, Исполнитель обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре приблизительной суммы, вправе отказаться от договора. В этом случае Исполнитель может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

5.5. Исполнитель, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в договоре приблизительной суммы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

5.6. В случаях когда фактические расходы Исполнителя оказались меньше тех, которые учитывались при определении приблизительной цены работы, Исполнитель сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором, если Заказчик не докажет, что полученная Исполнителем экономия повлияла на качество выполненных работ.

5.7. Оплата работы Исполнителя производится в течение _______ после сдачи архитектурного объекта Заказчику путем _______________________.

5.8. По соглашению Заказчика и Исполнителя последнему может быть досрочно выплачена часть вознаграждения, не превышающая _____%.

5.9. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

5.10. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА

6.1. По окончании выполнения работ стороны подписывают акт приема-передачи архитектурного объекта в течение ______ дней с момента сдачи его Исполнителем.

6.2. Если Заказчик по истечении указанного срока не подписывает акт без объяснения причин, то Исполнитель вправе требовать выплаты вознаграждения в судебном порядке, до вынесения решения суда права на архитектурный объект остаются у Исполнителя.

7. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

7.1. После подписания акта приема-передачи и перечисления суммы вознаграждения на счет Исполнителя все права на архитектурный проект и архитектурный объект передаются Заказчику.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до выполнения всех взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между сторонами.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

9.5.1. Смета расходов (Приложение N ___);

9.5.2. Архитектурно – планировочное задание (Приложение N ___);

9.5.3. Задание на проектирование (Приложение N ___);

9.5.4. __________________________________________________.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Исполнитель: ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик: Исполнитель: _______________________ _______________________ (подпись) (подпись) М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC

Заключаем договор на отделку фасада | Эксперты отделки

Договор на монтаж архитектурного декора

Гусевский Андрей Анатольевич
Фасад частного дома или все трудности позади

Существует несколько вариантов развития событий представляющих интерес – строительство нового собственного дома фото, реконструкция жилого помещения своими руками, открытие собственного отдела или магазина в уже существующем здании. Всех их объединяет в единое целое необходимость оформления документации. Встречи представителей архитектурных организаций с заинтересованными лицами и отчеты специалистов управляющей компании «Жилкомсервис» с жителями домов, можно просмотреть на видео и почерпнуть для себя много полезной информации.

С чего начать, чтобы не бросить

Решили окунуться с головой в строительство собственного дома, представили его фасад и внутреннее убранство, полностью отвечающее потребностям и вкусам. Теперь необходимо посетить дизайнера для разработки проекта, нарисовать продуманные и лаконичные, детально проработанные чертежи экстерьера.


Набор планов для строительства и реконструкции носит название дизайн-проекта фасада. Опытный архитектор разрабатывает основную идею отделки фасада по фотографии. Серьезное проектирование опирается на точные размеры.

Для начала предоставьте дизайнеру чертежи дома или закажите проведение замеров специализированной компании, занимающейся разработкой проектов.

Замеры позволят построить трехмерную компьютерную модель, на которой будет видно, совпадает ли желание с действительностью.

Последовательность работ над проектом фасада дома

Итак:

  • Ознакомление специалиста с предоставленными чертежами или осуществление привязки по местности и выезд для замеров объекта.
  • Определение типа фасада – мокрый, вентилируемый, какой-то другой и его стиля.
  • Предварительные прикидки по стоимости работ и отделки материалами.
  • Построение различных вариантов фасада в 3D МАХ.
  • Предложение подготовленных вариантов застройщику, выбор заказчиком понравившейся модели и утверждение эскизов.
  • Детальная доработка выбранного предложения и разработка декора.
  • Составление чертежей проекта, оценка стоимости выполненных работ, оплата и получение готовых документов.

Подборка документации по экстерьеру дома

  • Титульная страница, содержащая название, логотип и контактные данные
  • Чертежи с эскизами узоров и элементами декора, позволяющие точно выполнить все задумки.
  • Серия чертежей лестниц с перилами и их точные размеры.
  • Размещение освещения на плане, источники света их размещение по зданию и на прилегающей территории.
  • Серия фотографий фасада в 3D МАХ, снятого при дневном свете.
  • Серия подобных фотографий ночного фасада с включенным освещением.
  • Ведомость с характеристикой материалов для отделки.

Стоимость вопроса

Единого подхода и формулы для подсчета стоимости проекта не существует. Цена формируется и оценивается по временным затратам, по размерам дома, простоты или сложности проекта.

Примерная стоимость проекта дома до 200 м² может доходить до 40 тыс. руб., от 200 до 400 м² до 47 тыс. руб., а выше400 м² от 55 тыс. руб.

Заказ выполнения проекта предусматривает 50% предоплату, сроки колеблются от пары недель и доходят до месяца в зависимости от сложности.

Развернутая информация по документам

Паспорт наружной отделки фасада является составляющей частью проектной документации, на вновь создаваемый или подлежащий реконструкции объект.

Основные вопросы и риски заказчика

Возникают вполне законные вопросы, – для чего нужна вся эта бодяга? Хочется получить на них вразумительные ответы.
Паспорт выполняет любая лицензированная архитектурно-строительная, проектная организация:

  • Паспорт фасада относится к обязательному документу каждого собственника. Он позволяет компетентным органам отслеживать изменения в облике города, регулировать и создавать определенный стиль улиц. Сам паспорт представляет формат листа А3, со всеми полагающимися штампами и подписями ответственных лиц.
  • Начальный этап изготовления паспорта требует минимальный объем документов заказчика. Очень часто наблюдается ситуация, когда выполнены ремонтные работы или работы по переустройству, а паспорта фасада нет, тогда сначала необходимо внести изменения в проект, а затем оформлять паспорт фасада. Почему необходимо работать и заказывать документы специалистам, имеющим рекомендации, хорошие отзывы и ответственный подход к делу?
  • Исчезновение исполнителей заказа, которые взяли 100% предоплату и испарились, не справившись со сложной задачей.
  • Перепродажа документов одними исполнителями другим и через какое-то время уже нет понятия, к кому обращаться и кто несет ответственность за выполнение.
  • Срыв сроков согласования. Согласование паспорта производится максимально за пять месяцев, прошло уже полгода, а «воз и ныне там».
  • Некомпетентность исполнителей, которые просто решили подработать и берутся за выполнение паспорта, не зная о правильном оформлении всей документации.
  • Некоторые умельцы рисуют красивый фасад, недорогой по цене и быстрый по исполнению. Вместо рабочего проекта согласовывается, в соответствующих инстанциях, красивая картинка, которая потом переделывается или платится штраф за несоответствие фасада проекту.
  • Изменение цены в процессе исполнения работ, предварительно оговаривалась одна цена, а потом исполнитель просит её увеличить за козырьки и другие элементы конструкций на фасаде.
  • Взимаются деньги за доработки, исходя из концепции – заказ выполнен, а дальше ваши проблемы, хотя возникают ситуации, требующие внесения изменений уже после согласования документации и многие, уважающие себя организации, делают это бесплатно.

Внимание: При обращении за оформлением паспорта в организацию обратите внимание на их предложения.

Составляющие паспорта отделки

Что содержит паспорт наружной отделки здания и входит в его состав:

  • Чертежи фасадов в цвете.
  • Текстовое описание каждого фасада в отдельности по установленной форме.
  • Копии лицензий от организации, составляющей паспорт и проверяющей его.
  • Самое страшное – нахождение вашего магазина в здании, по заключению КГИОП, относящемуся к памятнику архитектуры, то есть выстроенному до 1960 года. Не важно, что там фасад уже сделан 100 лет назад, заказчику будет навязано иное решение фасада.Если место очень перспективное в части направлений людского потока, близости остановок, то придется и вывеску менять и фасад переделывать и цвет подбирать.
  • Копия правоустанавливающих документов на здание, заверенная у нотариуса.
  • Генеральный план земельного участка, на котором находится здание.
  • Общий вид фасада и детальный в цветных фотографиях размером 18х24 см.
  • Согласованные проекты на все документы переустройства.
  • Колерный бланк КГА или КГИОП.

Необходимая подборка составляющей документации определяется утвержденным Положением о паспорте наружной отделки фасадов зданий и сооружений в любом населенным пункте.
Пример паспорта для отделки фасадов позволит наглядно представить картинку.

титульного листа. Расположение объекта строительства или реконструкцииГрафический материал, вид объекта до реконструкции.

Сводная таблица цветов и типов отделкиГрафический материал, цветовое оформление фасада здания с обозначенным типом отделки и цвета по RALБолее наглядную презентацию экстерьера здания дают приложенные перспективные изображения

Ночной вид дома с подсветкой фасадов, если она затребована заказчиком.

Паспорт отделки фасадов пример показывает, что документация выполняется как отдельным комплектом, так и составляющей проектной документации. Чертежи (документы) брошюрованы и должны отвечать требованиям и Правилам архитектурно-строительных чертежей по ГОСТу 21501-93 СПДС.

Инструкция определяет состав проектной документации:

  • Пояснительная записка с необходимыми сведениями об объекте.
  • Характеристика технического состояния здания и его процент износа.
  • Описание необходимых работ, методика и условия их проведения.
  • Указание об участии представителей технадзора или разработчиков документации в процессах работ.
  • Графические материалы.

Внимание: В составе паспорта для зданий, на первом этаже которых имеются объекты другого назначения, содержится раздел «Рекламное оформление».

Примерная форма подачи заявления на регистрацию паспорта наружной отделки фасада.

Срок исполнения: 30 дней В Администрацию________________________________ Заявитель _______________________________________ (ФИО гражданина или наименование организации) ____________________________________(адрес организации или место жительства гражданина) _________________________________________________ (телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на регистрацию паспорта наружной отделки фасадов от _______________ № _________ Прошу согласовать паспорт наружной отделки фасадов здания (сооружения) по адресу: ________________________________________________________________

_________________________ _________________________________, (подпись заявителя) (ФИО)__________ года рождения, предъявившего(ей) паспорт: серия _____ № _______,выданный _________________________________________________________________, (кем, когда) удостоверяю _______________________ ______________________________ (подпись) (ФИО специалиста)

Обязательный перечень документов.

Договор и его содержание

Договор отделки фасада говорит сам за себя, две стороны договариваются о выполнении определенных работ на фасаде и заключают соглашение на определенных условиях, устраивающих обе стороны. Предметом договора служат обязательства «подрядчика» по заданию «заказчика» выполнить определенные работы и получить за них оплату.

  • Договор по отделке фасада определяет, чьим материалом и оборудованием будут выполняться работы.
  • База, каких цен и индексы пересчета в текущие цены взяты для составления сметной документации.
  • Стоимость договора и порядок оплаты с подробным описанием по пунктам.
  • Порядок выполнения работ и сроки. Начало рабочего дня и его окончание, кто осуществляет контроль над ходом работ и качеством применяемых материалов. Выполняется ли отделка фасадов снип документам, и проверяется ли качество применяемой оснастки, инструментов и приспособлений. СНИП отделка фасадов определяет перечень дополнительных работ, которые должны быть выполнены до отделки фасада.Сюда включаются и наружная гидроизоляция, и устройство всех конструкций, и монтаж металлических картин, и установка крепежных приборов водосточных труб, и подготовка поверхностей.
  • Выявленные недостатки отражаются в двухстороннем акте с указанием срока их устранения.

Внимание: Спор сторон по недостаткам в работе разрешается экспертизой. Расходы несут или обе стороны по соглашению или сторона, являющаяся инициатором её назначения.

  • Подробно расписаны права и обязанности «подрядчика» и «заказчика».
  • Качество выполненных работ и ответственность сторон.
  • Обстоятельства, которые нельзя предвидеть или предотвратить, возникновение особых условий.
  • Стороны руководствуются действующим законодательством, если что-то не предусмотрено договором.

Довольная улыбка заказчиков иногда гораздо приятнее и греет душу больше, чем деньги. Ищите добросовестных исполнителей, которых гораздо больше, чем дилетантов.

Гусевский Андрей АнатольевичВедущий специалист в крупной строительной компании, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. Общий стаж работы по специальности – 18 лет.

Источник: https://otdelka-expert.ru/dokumentaciya/dogovor-na-otdelku-fasada-185

Договор подряда по монтажу изделий

Договор на монтаж архитектурного декора

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

Юрист ответит
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: